2025年一建《建设工程法规》模拟试卷1

1.

设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备应当（　）。

A. 征求监理单位的意见
B. 注明生产厂供应商
C. 征求施工企业的意见
D. 注明规格、型号、性能等技术指标

A B C D

标记纠错

2.

注册建造师担任施工项目负责人，在其承建的工程项目竣工验收手续办结前，可以变更注册至另一个企业的情形是（　）。

A. 同一工程分期施工
B. 发包方同意更换项目负责人
C. 承包方同意更换项目负责人
D. 停工超过120天承包方认为需要调整的

A B C D

标记纠错

3.

关于民事纠纷和解的说法，正确的是（　）。

A. 当事人达成和解协议的，进行中的诉讼程序自行终结
B. 和解协议具有强制执行力
C. 和解可以与仲裁、诉讼程序相结合
D. 和解只能发生在在诉讼或仲裁程序中

A B C D

标记纠错

4.

关于地方性法规批准和备案的说法，正确的是（　）。

A. 设区的市的地方性法规应当报省级人大常委会备案
B. 自治州的单行条例报送备案时，应当说明作出变通的情况
C. 省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委会批准
D. 自治县的单行条例由自治州人大常委会报送全国人大常委会和国务院备案

A B C D

标记纠错

5.

某施工单位拟采用某种新工艺、新技术组织施工，因其不符合现行强制性标准规定，则施工单位正确的处理程序是()。

A. 提供担保后可以实施
B. 自行组织专题论证并经建设单位或监理单位批准后实施
C. 由施工单位向建设行政主管部门备案后实施
D. 提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定后实施

A B C D

标记纠错

6.

行政复议机关逾期不做决定的，申请人可以在复议期满之日起（）日内向人民法院提起诉讼。

A. 10
B. 15
C. 30
D. 60

A B C D

标记纠错

7.

劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期最长不得超过（）个月。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 6

A B C D

标记纠错

8.

下列关于未成年工特殊保护的说法中，正确的是( )。

A. 未成年工是指年龄未满18周岁的劳动者
B. 用人单位应不定期地对未成年工进行健康检查
C. 不得安排未成年工从事有毒有害以及国家规定的第4级体力劳动强度的劳动
D. 用人单位招收未成年工应经所在地的县级以上劳动行政部门批准

A B C D

标记纠错

9.

根据《建设工程安全生产条例》，属于工程建设单位安全职责的有（）。

A. 组织事故抢救，保护事故现场及相关证据
B. 需要进行爆破作业的，申请办理批准手续
C. 提出保障作业人员安全和防范事故发生的措施建议
D. 发现存在严重安全事故隐患拒不停工时，及时报告主管部门

A B C D

标记纠错

10.

根据我国《招标投标法》，下列工程项目中，没有被列入必须招标的工程建设项目范围的工程建设项目是（　）。

A. 大型基础设施，公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目
B. 全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的项目
C. 外商投资项目
D. 使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目

A B C D

标记纠错

11.

根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当在拆除工程施工15日前，报送建设行政主管部门或者其他部门备案的资料是（）。

A. 拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
B. 设计单位资质等级证明
C. 拆除设计方案
D. 拆除工程施工合同

A B C D

标记纠错

12.

注册建造师签章完整的工程施工管理文件方为有效，对此，实践中出现下列情况时，正确的作法是（　）。

A. 当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由总监理工程师签章
B. 当施工项目包含多个专业时，该项目施工管理文件应由担任施工项目负责人的注册建造师签章
C. 修改注册建造师签章的施工管理文件时，应当由所在企业指定同等资格的注册建造师进行
D. 分包工程的施工管理文件应当由总包单位的注册建造师签章

A B C D

标记纠错

13.

甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了乙建筑公司的资质。2019年10月，甲建筑公司所承建的工程竣工并验收合格。但是，建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是（　）。

A. 所签的合同有效，建设单位应当支付工程款
B. 所签的合同无效，建设单位应当支付工程款
C. 所签的合同无效，建设单位可以给施工单位折价补偿
D. 所签的合同有效，建设单位可以给施工单位折价补偿

A B C D

标记纠错

14.

关于建设工程返修的说法，正确的是（）。

A. 对施工中出现质量问题的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业负责返修
B. 对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，施工企业负责有偿返修
C. 对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业不负责有偿返修
D. 因施工企业原因致使建设工程质量不符合约定，施工企业无偿修理或返工、改建后，不承担违约责任

A B C D

标记纠错

15.

关于定金的说法，正确的是（）。

A. 定金合同自双方当事人意思表示一致时成立
B. 实际交付的定金数额少于约定数额的，视为变更约定的定金数额
C. 定金的数额超过主体合同标的额的20%的，定金合同无效
D. 收受定金的一方履行债务不符合约定，应当双倍返还定金

A B C D

标记纠错

16.

下列施工企业的造成行为中，应当暂扣安全生产许可证并限期整改的是（）。

A. 施工企业不再具备安全生产条件，且情节严重
B. 发生重大安全事故的
C. 施工企业转让安全生产许可证的
D. 施工企业安全生产许可证有效期满未办理延期手续

A B C D

标记纠错

17.

甲市政公司将道路维修工程发包给乙公司，乙公司在道路上进行挖掘活动，但未设置安全警示标志，也未采取安全措施，行人丙夜间跌入坑中受伤。根据《民法典》，关于对行人丙损害赔偿的说法，正确的是（）。

A. 甲市政公司承担赔偿责任
B. 甲市政公司与乙公司承担连带责任
C. 甲市政公司与乙公司承担按份责任
D. 乙公司承担赔偿责任

A B C D

标记纠错

18.

关于建筑业企业资质的说法,正确的是（）

A. 实行告知承诺制的审批事项清单及具体要求，申请人按照要求作出书面承诺的，审批部门经核实验证后作出审批决定
B. 建筑业企业资质的有效期为3年
C. 施工劳务企业完成备案手续并取得资证书后,即可承接施工劳务作业
D. 企业首次申请或者增项申请资质,可以从最高等级资质申请

A B C D

标记纠错

19.

关于刑事责任的说法，错误的是（　）。

A. 拘役是刑罚的主刑的一种
B. 罚款是刑罚附加刑的一种
C. 没收财产属于刑罚的附加刑
D. 管制属于刑罚的主刑

A B C D

标记纠错

20.

关于留置的说法，正确的是（　）。

A. 留置权属于债权
B. 债权人不负责保管留置物
C. 建设工程合同可以适用留置权
D. 留置权基于法定而产生

A B C D

标记纠错

21.

施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是（　）。

A. 劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡
B. 施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤
C. 施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人
D. 劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员集体中毒

A B C D

标记纠错

22.

某工程竣工验收合格后第10年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（　）。

A. 建设单位维修并承担维修费用
B. 施工单位维修并承担维修费用
C. 施工单位维修，设计单位承担维修费用
D. 施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

A B C D

标记纠错

23.

有关施工现场固体废物的说法中，错误的是（　）。

A. 建设产生、贮存、利用、处置固体废物的项目，应当依法进行环境影响评价
B. 实行建筑垃圾分类管理
C. 产生工业固体废物的单位应当取得排污许可证
D. 建设单位应当编制建筑垃圾处理方案

A B C D

标记纠错

24.

关于保险合同特征的说法，错误的是（　）。

A. 受益人可以是投保人、被保险人
B. 保险合同一般是以保险单的形式而订立的书面合同
C. 保险人给付保险金的义务是不确定的
D. 在保险事故发生时，保险人给付的保险金与其所收取的保险费存在等价关系

A B C D

标记纠错

25.

以下属于视同工伤的有（　）。

A. 项目经理王某和施工队工人发生冲突，被工人打伤
B. 项目经理王某组织施工人员和附近村民发生械斗，被打伤头部
C. 项目经理王某为公司结算与甲方喝到胃出血
D. 项目经理王某在施工期间突发脑溢血48小时内抢救无效

A B C D

标记纠错

26.

甲从水泥厂购买袋装水泥，交付运输公司运输至另一省。运输途中，乙因着急购买袋装水泥而找不到货源，央求甲将水泥卖给自己，签订协议后，运输路段发生泥石流，致使水泥全部毁损。关于该批水泥毁损、灭失的风险自（）时起转移至买方乙。

A. 标的物交付
B. 合同成立
C. 通知承运人
D. 支付货款

A B C D

标记纠错

27.

关于仓储合同法律特征的说法，正确的是（　）。

A. 因仓储物包装不符合约定造成仓库物变质、损坏的，不免除保管人的损害赔偿责任
B. 仓储合同自仓储物交付时成立
C. 仓储合同是单务合同、有偿合同
D. 仓储合同的保管对象是动产

A B C D

标记纠错

28.

关于无障碍环境建设监督管理的说法，错误的是（　）。

A. 县级以上人民政府应当统筹协调和督促指导有关部门在各自职责范围内做好无障碍环境建设工作
B. 县级以上地方人民政府有关主管部门定期委托第三方机构开展无障碍环境建设评估
C. 县级以上人民政府建立无障碍环境建设信息公示制度
D. 新闻媒体不可以对无障碍环境建设情况开展舆论监督

A B C D

标记纠错

29.

关于合同解除说法，正确的是（　）。

A. 有效合同、无效合同和效力待定合同都可以解除
B. 合同的权利义务关系终止，不影响合同中结算和清理条款的效力
C. 合同当事人不得根据自己的意愿解除合同
D. 当事人主张抵销的，应当经过对方同意

A B C D

标记纠错

30.

下列不属于变相拖欠账款的是（　）。

A. 合同中作出合理约定使用商业汇票等非现金支付方式支付中小企业款项的
B. 在合同未作约定的情况下以等待竣工验收批复为由，延迟支付中小企业款项
C. 利用商业汇票等非现金支付方式变相延长付款期限
D. 以法定代表人变更，履行内部付款流程为由，拒绝支付中小企业款项

A B C D

标记纠错

31.

关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是（　）。

A. 行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行
B. 涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理
C. 人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定
D. 人民法院应当在立案之日起7日内，将起诉状副本发送被告

A B C D

标记纠错

32.

关于向城镇排水设施排放污水的说法，错误的是（　）。

A. 建设项目的水污染防治设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用
B. 城镇污水集中处理设施的运营单位，应当取得排污许可证
C. 排水户应当按照实际需要排放污水
D. 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目

A B C D

标记纠错

33.

县级以上人民政府城乡规划主管部门对城乡规划的实施情况进行监督检查，但无权采取（　）措施。

A. 要求有关单位和人员提供与监督事项有关的文件、资料，并进行复制
B. 要求有关单位和人员就监督事项涉及的问题作出解释和说明，并根据需要进入现场进行勘测
C. 责令有关单位和人员停止违反有关城乡规划的法律、法规的行为
D. 对违法违规行为作出罚款决定

A B C D

标记纠错

34.

根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》关于施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（　）。

A. 建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理，不包括总工程师
B. 建筑施工企业负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于施工时间的25％
C. 有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查
D. 建筑施工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查

A B C D

标记纠错

35.

建筑市场诚信行为记录信息的公布期限一般为6个月至3年，但针对具体情况有不同的规定。下列表述中正确的是（　）。

A. 优良行为记录信息的公布期限为5年
B. 企业整改经审查确有实效的，可以缩短公布期限，但最短不得少于3个月
C. 基本信用信息的公布期限为50年
D. 需要同时在地方和全国公布的不良行为记录，公布期限可以不同

A B C D

标记纠错

36.

下列不属于存货人的主要义务的是（　）。

A. 按时提取仓储物
B. 支付仓储费
C. 必要的处置
D. 存储特定物品时说明该物品的性质

A B C D

标记纠错

37.

关于施工现场特种设备安全管理的说法，错误的是（　）。

A. 建筑起重机械经验收合格后方可投入使用，未经验收或者验收不合格的不得使用
B. 登记标志应附着于该设备的表面位置
C. 实行施工总承包的，由施工总承包单位组织验收
D. 使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收

A B C D

标记纠错

38.

某施工单位诉建设单位施工合同纠纷一案，由某人民法院开庭审理。建设单位经传票传唤，无正当理由拒不到庭，则人民法院可以（）。

A. 终结审理
B. 撤销案件
C. 中止审理
D. 缺席判决

A B C D

标记纠错

39.

建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则

（）。

A. 项目转移给银行占有，抵押权自签订之日起生效
B. 项目转移给银行占有，抵押权自登记之日起生效
C. 项目不转移占有，抵押权自签订之日起生效
D. 项目不转移占有，抵押权自登记之日起生效

A B C D

标记纠错

40.

甲、乙、丙三人组成仲裁庭，甲为首席仲裁员，甲认为应该支持申请人的主张，乙、丙认为应该支持被申请人的主张，则下列正确的是（　）。

A. 应按乙、丙的意见做出仲裁书
B. 应该按甲的意见做出仲裁书
C. 甲、乙、丙各自的意见全部列出交由仲裁委员会做出决定
D. 按照甲的意见做出仲裁书，仲裁书中如实记录乙、丙的意见。

A B C D

标记纠错

41.

某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中，总承包单位发现存在安全隐患，遂要求该安装公司暂停施工，但分包单位仍继续施工，导致生产安全事故。以下说法错误的是（　）。

A. 建设单位应当要求分包单位承担主要责任
B. 建设单位可以要求总包单位承担全部责任
C. 建设单位可以要求总包单位承担主要责任
D. 建设单位可以要求分包单位承担主要责任

A B C D

标记纠错

42.

关于用益物权的说法，正确的是（）。

A. 用益物权包含占有权、使用权、收益权和处分权
B. 地役权是一种用益物权
C. 用益物权仅是权利人对他人所有的不动产享有的权利
D. 所有的用益物权必须经过登记才能设立

A B C D

标记纠错

43.

按照上位法下位法的法律地位与效力，下列说法中错误的是（　）。

A. 《建筑法》高于《建设工程质量管理条例》
B. 《建设工程质量管理条例》高于《注册建造师管理规定》
C. 《建设工程安全生产管理条例》高于《建设工程施工现场管理规定》
D. 《北京市建筑市场管理条例》高于《河北省建筑市场管理条例》

A B C D

标记纠错

44.

下列关于法的表述错误的是（　）。

A. 《城乡规划法》属于法律
B. 《上海市建筑市场管理条例》属于地方性法规
C. 部门规章法律效力高于地方政府规章
D. 部门规章应向国务院备案，无需向全国人大常委会备案

A B C D

标记纠错

45.

关于建筑工程施工许可证法定批准条件的说法，错误的是（）。

A. 申领施工许可证是取得建设用地规划许可证的前置条件
B. 保证安全的施工措施须在申领施工许可证前编制完成
C. 只有法律和行政法规才有权设定施工许可证的申领条件
D. 消防设计审核不合格的，不予颁发施工许可证

A B C D

标记纠错

46.

关于联合体投标的说法，正确的是（　）。

A. 联合体应当由两个以上法人组成
B. 由同一专业的单位组成的联合体，应按照资质等级较高的单位确定资质等级
C. 联合体中标的，联合体各方应当分别与招标人签订合同
D. 资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效

A B C D

标记纠错

47.

根据《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》，关于重大隐患排查治理的说法，正确的是（）

A. 建筑施工企业应当不定期的对技术难度大、风险大的重点工程进行排查
B. 重大隐患仅指存在危害较大，可能导致群死群伤的生产安全隐患
C. 企业及工程项目的主要负责人对重大隐患排查治理工作全面负责
D. 建筑施工特种作业人员未取得安全生产考核合格证书的，应当判定为重大事故隐患

A B C D

标记纠错

48.

关于施工企业项目负责人安全生产责任的说法，正确的是（）。

A. 监控分部分项工程的安全生产情况
B. 每月带班生产时间不得少于本月工作日的80%
C. 因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的监理单位请假
D. 确保项目安全生产费用有效使用

A B C D

标记纠错

49.

根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，自购建筑起重机械的使用单位使用的建筑起重机械应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续的情形是（）。

A. 经检验达不到安全技术标准规定的建筑起重机械
B. 属国家明令限制使用的建筑起重机械
C. 没有完整安全技术档案的建筑起重机械
D. 超过制造厂家推荐的使用年限的建筑起重机械

A B C D

标记纠错

50.

甲建设单位发包某大型工程项目，乙是总承包单位，丙是具有相应专业承包资质的施工单位，丁是具有劳务分包资质的施工单位。下列关于该项目发包、分包的说法中，错误的是（　）。

A. 乙可以将专业工程分包给丙
B. 丙可以将劳务作业分包给丁
C. 乙可以将劳务作业分包给丁
D. 甲可以将专业工程发包给丁

A B C D

标记纠错

51.

下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业申领安全生产许可证应当具备的是（）。

A. 建设资金已经落实
B. 主要负责人经建设主管部门考核合格
C. 配备了兼职安全生产管理人员
D. 为职工办理了意外伤害保险

A B C D

标记纠错

52.

项目建设完工后，施工企业已经提交竣工验收报告，但建设单位未按预期组织竣工验收，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（　）。

A. 相应顺延
B. 以施工企业提交竣工验收报告之日为准
C. 以合同约定计划竣工日期为准
D. 以实际通过竣工验收之日为准

A B C D

标记纠错

53.

关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（　）

A. 小额诉讼是适用普通程序的情形之一
B. 必须以书面形式起诉
C. 原告必须与案件有直接利害关系
D. 提交起诉状的同时提交全部证据

A B C D

标记纠错

54.

某施工企业将采购的多种货物提交承运，其中包括有腐蚀性的危险物品，但是该企业并未如实告知承运人。在运输过程中被检查发现后，承运人被要求重新包装，因此支付了额外的包装费用，并造成承运人的其他损失。关于该承运人权利的说法，错误的是（）。

A. 承运人有权要求托运人如实申报并妥善包装
B. 托运人对危险物品隐瞒不报，承运人有权拒绝运输
C. 承运人有权要求托运人支付额外的包装费用
D. 货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人有权要求支付运费

A B C D

标记纠错

55.

下列行为中不符合承揽合同特征的是（　）。

A. 承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作
B. 承揽人向定作人交付的标的物是定作物
C. 承揽合同具有一定的人身性质
D. 承揽合同的标的是完成不特定的工作

A B C D

标记纠错

56.

关于建设工程施工企业安全生产费用提取和使用的说法，正确的是（）。

A. 施工企业可以根据安全生产实际需要，适当提高或降低安全费用提取标准
B. 施工企业以建筑安装工程造价为依据提取企业安全生产费用
C. 建设单位应当于签订施工合同前支付施工企业安全生产费用
D. 竣工结算后结余的安全生产费用归属于施工企业

A B C D

标记纠错

57.

不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，（）应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

A. 建设单位
B. 监理单位
C. 施工总承包单位
D. 安装单位

A B C D

标记纠错

58.

甲公司和乙公司联合承包了某大型工程的设计和施工任务。甲、乙双方在联合协议中约定，双方的利润分成以及债务承担比例均为50%。在工程竣工验收时发现某分项工程质量有问题，虽然经过返工达到使用要求，但还是给建设单位造成了10万元的损失。建设单位（　）。

A. 只能向甲公司要求赔偿全部损失
B. 只能向乙公司要求赔偿全部损失
C. 可以要求甲公司赔偿全部10万元的损失
D. 只能要求甲乙各赔偿5万元的损失

A B C D

标记纠错

59.

关于企业申请资质条件中“净资产”的说法，正确的是（　）。

A. 是指企业拥有的资产
B. 是指企业的注册资本金
C. 是指企业的资产总额减去利润以后的净额
D. 是所有者权益

A B C D

标记纠错

60.

根据《生产安全事故应急预案管理办法》，甲省乙市人民政府应急管理部门的应急预案，应当报送（）。

A. 甲省应急管理部门备案
B. 乙市人民政府审批
C. 甲省应急管理部门审批
D. 乙市人民政府备案

A B C D

标记纠错

61.

甲施工单位承建乙建设单位开发的项目。2021年5月8日，甲施工单位在地下室浇筑施工作业过程中，发生模板坍塌事故，事故发生后，甲施工单位立即组织自救并向相关部门进行报告。根据《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》，甲施工单位应当报告的内容是（）。

A. 事故的详细经过和初步原因
B. 事故造成的经济损失
C. 事故的发生时间、地点和工程项目名称
D. 事故项目及各参建单位概况

A B C D

标记纠错

62.

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》，关于建设工程安全生产的监督管理体制的说法，正确的是（）。

A. 国务院住房城乡建设主管部门对全国房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作实施综合监督管理
B. 施工安全监督人员应当具有3年及以上施工安全管理经验
C. 监督机构应当对本行政区域内已办理施工安全监督手续并取得施工许可证的工程项目实施施工安全监督
D. 工程项目经建设、施工单位确认施工结束的，监督机构对工程项目终止施工安全监督

A B C D

标记纠错

63.

关于强制性国家标准的说法，正确的是（）。

A. 强制性国家标准应当由国务院批准发布
B. 强制性标准文本应当免费向社会公开
C. 对保障人身健康和生命财产安全的技术要求，可以制定强制性国家标准
D. 标准的复审周期一般不超过3年

A B C D

标记纠错

64.

下列建设工程中，必须实行监理的是（）。

A. 项目总投资额为2500万的新能源项目
B. 建筑面积在3万平方米以上的住宅建设工程
C. 项目总投资额为2000万的滩涂治理项目
D. 项目总投资额为1500万元的体育场馆项目

A B C D

标记纠错

65.

关于施工总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的是（）。

A. 总承包单位应当对全部建设工程质量负责
B. 分包合同应当约定分包单位对建设单位的质量责任
C. 当分包工程发生质量问题，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿
D. 分包单位对分包工程的质量责任，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任

A B C D

标记纠错

66.

根据《关于开展工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治的通知》，关于对挂证行为处罚的说法，错误的是（　）。

A. 撤销其注册许可，自撤销注册之日起3年内不得再次申请注册
B. 记入不良行为记录
C. 列入建筑市场主体“黑名单”
D. 吊销其执业资格证书，终身不予注册

A B C D

标记纠错

67.

不属于国家规定必须实行监理的工程是（　）。

A. 对国民经济和社会发展有重大影响的骨干项目
B. 学校、影剧院、体育场馆项目
C. 项目总投资额在3000万元以上的铁路工程
D. 3万平方米的住宅建设工程

A B C D

标记纠错

68.

关于行政强制，说法错误的是（　）。

A. 情况紧急下，行政机关可以对居民生活采取停止供水、供电、供热、供燃气等方式迫使当事人履行相关行政决定
B. 法律对行政强制措施的对象、条件、种类作了规定的，行政法规、地方性法规不得作出扩大规定
C. 实施行政强制措施的目的已经达到，应当立即解除
D. 情况紧急下，行政机关可以在夜间实施行政强制执行

A B C D

标记纠错

69.

应当从轻或者减轻行政处罚的是（　）。

A. 已满14周岁不满18周岁的未成年人有违法行为的
B. 不满14周岁的未成年人有违法行为的
C. 智力残疾人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的
D. 间歇性精神病人在精神正常时有违法行为的

A B C D

标记纠错

70.

在历史文化名城名镇名村保护范围内进行活动，符合要求的是（　）。

A. 在保护范围内进行影视摄制活动，应当依照有关法律、法规的规定办理相关手续
B. 新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施的，由政府城乡规划主管部门和文物主管部门共同核发建设工程规划许可证
C. 在保护范围内进行改变河湖水系自然状态的活动，应当制订保护方案，并办理相关手续
D. 经政府城乡规划主管部门批准，可以在保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施

A B C D

标记纠错

71.

下述行为中，由工程建设单位承担相应责任的有（　）。

A. 暗示设计单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量
B. 任意压缩合理工期
C. 迫使承包方以低于成本的报价竞标
D. 未将施工图设计文件审查
E. 未对钢材和商品混凝土进行检验

A B C D E

标记纠错

72.

有效的仲裁协议应当同时具备（）等内容。

A. 选定的仲裁委员会
B. 仲裁地点
C. 仲裁事项
D. 请求仲裁的意思表示
E. 选定的仲裁员

A B C D E

标记纠错

73.

根据《政府采购法》，（　）可以采用单一来源采购方式进行采购。

A. 具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的
B. 采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的项目
C. 招标时没有供应商投标的项目
D. 发生不可预见的紧急情况，不能从其他供应商处采购的
E. 必须保证原有采购项目一致性或服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额的10%的

A B C D E

标记纠错

74.

根据《消防法》关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是（）。

A. 建设工程未经主管部门消防验收的，一律禁止投入使用
B. 规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向应急管理部门申请消防验收
C. 建设单位验收后应当报主管部门审批
D. 经主管部门抽查不合格的，应当停止使用
E. 规定进行备案抽查的建设工程竣工，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查

A B C D E

标记纠错

75.

根据《仲裁法》，关于仲裁的说法，正确的有（　）。

A. 仲裁协议具有自治性
B. 劳动争议仲裁不属于《仲裁法》的调整范围
C. 当事人达成有效仲裁协议后，人民法院仍然对案件享有管辖权
D. 仲裁应当开庭进行
E. 裁决书自作出之日起发生法律效力

A B C D E

标记纠错

76.

关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（　）。

A. 劳动关系双方依法解除劳动合同时，用人单位应在解除劳动合同时一次付清劳动者工资
B. 延长工作时间不包括最低工资内
C. 有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内
D. 工资分配应当遵循按劳分配原则，实行同工同酬
E. 最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案

A B C D E

标记纠错

77.

下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有（　）。

A. 在试用期间被证明不符合录用条件的
B. 严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的
C. 被依法追究民事责任的
D. 不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
E. 严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

A B C D E

标记纠错

78.

根据《建设工程安全生产管理条例》，施工项目经理的安全职责有（　）。

A. 应当制定安全生产规章制度
B. 落实安全生产责任制
C. 确保安全生产费用的有效使用
D. 保证安全生产条件所需资金的投入
E. 及时、如实报告生产安全事故

A B C D E

标记纠错

79.

下列属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（　）。

A. 有完整的技术档案和施工管理资料
B. 有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
C. 有施工企业签署的工程保修书
D. 有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
E. 已完成建设工程设计和合同约定的主要内容

A B C D E

标记纠错

80.

以下有关农民工工资保证金的说法中，正确的是（　）。

A. 工资保证金使用后，施工总承包单位应当自使用之日起10个工作日内将工资保证金补足
B. 施工总承包单位所承包工程发生拖欠农民工工资的，从工资保证金账户中将相应数额的款项以银行转账方式支付给农民工本人
C. 一般按施工合同额的1%-3%缴存
D. 在同一工资保证金管理地区有多个在建工程的，最低缴存比例为0.5%
E. 施工合同额低于300万元的项目，可以免缴农民工工资保证金

A B C D E

标记纠错

81.

安全生产许可证制度是保证生产经营单位安全生产的一项重要制度，根据《安全生产许可证条例》，下列企业中应当申请安全生产许可证的有（　）。

A. 矿山企业
B. 金属冶炼企业
C. 道路运输企业
D. 危险化学品生产企业
E. 建筑施工企业

A B C D E

标记纠错

82.

关于调解法律效力的说法，正确的有（　）。

A. 法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力
B. 仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力
C. 经人民调解委员后调解达成的调解协议不具有法律约束力
D. 经司法确认的人民调解协议，可以作为强制执行的依据
E. 调解书与裁决书具有同等法律效力

A B C D E

标记纠错

83.

关于从建筑物中抛掷物品造成他人损害的说法，正确的有（）。

A. 工程质量监督机构应当及时调查，查清责任人
B. 由物品所有权人承担侵权责任
C. 可能加害的建筑物使用人补偿后，可以向侵权人追偿
D. 建筑物管理人未采取必要的安全保障措施的，应当承担相应的侵权责任
E. 由建设单位和施工企业承担连带责任

A B C D E

标记纠错

84.

行政强制措施的种类包括（）。

A. 冻结存款汇款
B. 强制解除合同
C. 查封场所设施或者财物
D. 限制公民人身自由
E. 扣押财物

A B C D E

标记纠错

85.

建设单位拟装修其办公楼，其中涉及承重结构变动，则下列表述中正确的有（　）。

A. 建设单位将装修方案报有关主管部门批准后，方可施工
B. 建设单位在委托原设计单位提出设计方案后，方可施工
C. 建设单位在委托相应资质等级设计单位提出设计方案后，方可施工
D. 房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担
E. 没有设计方案的，不得施工

A B C D E

标记纠错

86.

用人单位应当依法向劳动者按月支付2倍工资的情形包括（）。

A. 自用工之日起，超过1个月不满1年，未与劳动者订立书面劳动合同
B. 符合法定条件时，拒绝与劳动者订立无固定期限合同
C. 拖欠劳动者工作报酬
D. 于法定节假日安排劳动者加班
E. 违法与劳动者解除或终止劳动合同

A B C D E

标记纠错

87.

关于工程总承包单位责任的说法，正确的有（　）。

A. 工程总承包单位对其承包的全部建设工程质量负责
B. 工程总承包单位有权以其与分包单位之间的保修责任划分拒绝履行保修责任
C. 工程总承包单位对承包范围内工程的安全生产负总责
D. 工程总承包单位应当依据合同对工期全面负责
E. 分包单位不服从总包单位安全生产管理导致生产安全事故的，免除总承包单位的安全责任

A B C D E

标记纠错

88.

根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于质量保证金的说法。正确的有（）。

A. 社会投资项目采用预留保证金方式的，发承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管
B. 缺陷责任期内，由第三人原因造成的缺陷，发包人应当负责组织维修并从保证金中扣除费用
C. 合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程款结算总额的3%
D. 发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复的，视同认可承包人的返还保证金申请
E. 在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留质量保证金

A B C D E

标记纠错

89.

下列选项中不能提起行政复议的行为是（　）。

A. 某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级
B. 某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押
C. 某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分
D. 某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准
E. 某人民政府对两相邻单位的施工侵权扰民事件进行调解

A B C D E

标记纠错

90.

下列情形中，不属于行政复议受案范围的是（）。

A. 认为行政机关制定、发布的具有普遍约束力的规范性文件侵犯其合法权益的
B. 对行政机关作出的人事任免决定不服的
C. 对行政机关作出的民事纠纷调解不服的
D. 对行政机关作出的不予受理工伤认定申请的决定不服的
E. 认为行政机关侵犯其经营自主权

A B C D E

标记纠错

91.

张某与甲建筑公司发生劳务纠纷，准备起诉甲公司。根据《民事诉讼法》，下列人员中，可以作为张某诉讼代理人的有（）。

A. 其在中学工作的同学
B. 其做公务员的邻居
C. 其所在街道的基层法律服务工作者
D. 其从事送外卖工作的哥哥
E. 其在甲公司工作的工友

A B C D E

标记纠错

92.

关于工程建设领域农民工工资支付保障的说法，正确的有（）。

A. 施工合同额低于300万元的工程，且该工程的施工总承包单位在办理施工许可证的3年内承建的工程未发生工资拖欠的，免除该工程存储农民工工资保证金
B. 任何施工企业和个人不得拖欠农民工工资
C. 施工企业支付的农民工工资不得低于当地最低工资标准
D. 农民工工资保证金可以用来支付工程款、材料费
E. 总包单位应当在工程施工合同签订之日起60日内开立专用账户

A B C D E

标记纠错

93.

根据《民事诉讼法》，关于法院调解的说法，正确的有（）。

A. 能够即时履行的案件，经调解达成协议的，人民法院可以不制作调解书
B. 人民法院审理民事案件，调解过程应公开
C. 法院调解书一经作出，即具有法律效力
D. 适用特别程序、督促程序等案件，不得调解
E. 调解未达成协议，人民法院可以中止庭审程序

A B C D E

标记纠错

94.

关于工程建设缺陷责任期确定的说法，正确的有（　）

A. 发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期
B. 缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年
C. 发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工报告后60天后，自动进入缺陷责任期
D. 缺陷责任期一般从工程通过竣（交）工验收之日起计
E. 承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

A B C D E

标记纠错

95.

下列选项中，违反《招投标法实施条例》关于招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人的规定的有（　）。

A. 投标企业如果曾经获得过某地区质量优秀奖，评标时可以加2分
B. 限定投标企业必须具有总承包资质
C. 限定投标人必须采用某种质量等级以上的建筑材料
D. 对本地企业和外地企业提供不同的项目信息
E. 限定投标人必须采用某种专利技术

A B C D E

标记纠错

96.

下列选项中，不符合法规规定的颁发施工许可证条件的有（）。

A. 已经领取了拆迁许可证，准备开始拆迁
B. 没有建设工程规划许可证，但已经有了建设用地规划许可证
C. 有满足开工需要的施工图纸及技术资料
D. 依法确定了施工企业
E. 办理了建设工程质量、安全监督手续

A B C D E

标记纠错

97.

下列物权中，属于用益物权的是（　）。

A. 土地所有权
B. 质押权
C. 海域使用权
D. 地役权
E. 居住权

A B C D E

标记纠错

98.

甲乙双方的合同纠纷于2016年7月2日开庭仲裁，7月4日，经仲裁庭调解，双方达成了调解协议，7月5日仲裁庭根据调解协议制定了调解书，7月6日调解书交由双方签收，根据《仲裁法》有关规定，则下列说法正确的有（　）。

A. 该调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力
B. 该调解书与行政调解具有同等法律效力
C. 若当事人签收调解书后反悔，则仲裁庭重新开庭仲裁
D. 该调解书与人民调解具有同等法律效力
E. 该调解书自2016年7月6日产生法律效力

A B C D E

标记纠错

99.

下列属于应当撤销仲裁裁决的情形是（　）。

A. 没有仲裁协议或超出仲裁范围
B. 仲裁庭组成或仲裁程序违法
C. 仲裁所依据证据是伪造的
D. 当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据
E. 仲裁员仲裁本案索贿、徇私舞弊、枉法裁判

A B C D E

标记纠错

100.

关于仲裁裁决的说法中，正确的有（）。

A. 仲裁裁决应当根据仲裁员的意见作出，形不成多数意见的，由仲裁委员会讨论决定
B. 仲裁裁决没有强制执行力
C. 当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决
D. 仲裁实行一裁终局，当事人不可以就已经裁决的事项再次申请仲裁
E. 仲裁裁决一经作出立即发生法律效力

A B C D E

标记纠错

2025年一建《建设工程法规》模拟试卷1

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2025年一建《建设工程法规》模拟试卷1

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）