2025一建《建设工程项目管理》高频密训

1.

根据《循环经济促进法》，关于再利用的说法，正确的是()

A. 将废物直接作为原料进行利用
B. 将废物直接作为产品使用
C. 对废物进行再生利用
D. 在生产、流通和消费过程中减少废物产生

A B C D

标记纠错

2.

工程开工报审表及相关资料经总监理工程师签认并报送（　）批准后，总监理工程师方可签发工程开工令。

A. 监理单位
B. 建设单位
C. 施工单位
D. 工程质量监督机构

A B C D

标记纠错

3.

某分部工程有3个施工过程，分为4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程流水节拍分别是6天、6天、9天，则该分部工程的流水施工工期是( )天。

A. 24
B. 30
C. 36
D. 54

A B C D

标记纠错

4.

下列建设工程安全事故中，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查的是（）。

A. 2 人轻伤，总损失 1000 万元
B. 1 人重伤，直接经济损失 200 万元
C. 无伤亡，直接经济损失 1000 万元以下
D. 1 人轻伤，无其他损失

A B C D

标记纠错

5.

工程网络计划实施过程中,当某项工作实际进度拖后而影响工程总工期时，在不改变工作逻辑关系的前提下，可通过（）的方法有效缩短工期。

A. 缩短某些工作持续时间
B. 组织搭接或平行作业
C. 减少某些工作机动时间
D. 分段组织流水施工

A B C D

标记纠错

6.

项目成本指标控制的工作包括：①采集成本数据，监测成本形成过程；②制定对策，纠正偏差；③找出偏差，分析原因；④确定成本管理分层次目标。其正确的工作程序是（　）。

A. ④→①→③→②
B. ①→②→③→④
C. ①→③→②→④
D. ②→④→③→①

A B C D

标记纠错

7.

工程项目组织依次施工的特点是（　）。

A. 能充分利用工作面进行施工，工期较短
B. 能由一个工作队完成全部工作任务，有利于专业化作业
C. 单位时间内利用的施工机具少，有利于调配施工机具
D. 专业工作队连续施工，有利于最大限度地搭接施工

A B C D

标记纠错

8.

工程质量监督主要是指对（）进行的监督检查。

A. 工程实体质量和工程验收程序
B. 工程质量责任主体行为和工程实施过程
C. 工程实施过程和工程实体质量
D. 工程质量责任主体行为和工程实体质量

A B C D

标记纠错

9.

根据《建设工程监理规范》，总监理工程师可以委托总监理工程师代表进行的工作是（）。

A. 根据工程进展及监理工作情况调配监理人员
B. 组织审查施工组织设计、专项施工方案
C. 组织审核工程竣工结算
D. 组织编写监理月报、监理工作总结

A B C D

标记纠错

10.

同分层法结合起来应用，可以更好、更快地找出问题的原因，以便采取改进的措施的统计分析方法是（　）。

A. 鱼刺图法
B. 相关图法
C. 控制图法
D. 调查分析法

A B C D

标记纠错

11.

当采用排列图法分析工程质量问题时，将质量特性不合格累计频率为（　）的定为A类问题，进行重点管理。

A. 0～50%
B. 0～70%
C. 0～80%
D. 0～90%

A B C D

标记纠错

12.

建设工程实施过程中，下列选项中属于影响工程进度的组织管理因素的是（　）。

A. 不可靠技术的应用
B. 合同签订时遗漏条款、表达失当
C. 汇率浮动和通货膨胀
D. 施工设备不配套、选型失当

A B C D

标记纠错

13.

工程网络计划中，工作的最迟开始时间是指在不影响（）的前提下，必须开始的最迟时刻。

A. 紧后工作最早开始
B. 紧前工作最迟开始
C. 整个任务按期完成
D. 所有后续工作机动时间

A B C D

标记纠错

14.

企业应组织开展本单位的应急预案、应急知识、自救互救和避险逃生技能的培训活动，，建筑施工单位应至少（　）组织一次生产安全事故应急预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。

A. 每三个月
B. 每半年
C. 每一年
D. 每两年

A B C D

标记纠错

15.

对建设工程项目目标控制的纠偏措施中，属于技术措施的是（　）。

A. 建立工程项目目标控制工作考评机制
B. 调整项目管理班子人员
C. 调整资金供给方式
D. 改进施工方案

A B C D

标记纠错

16.

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，某工程因提前拆模导致垮塌，造成74人死亡，2人受伤的事故，该事故属于（　）事故。

A. 重大
B. 较大
C. 一般
D. 特别重大

A B C D

标记纠错

17.

根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，建筑面积在（　）万㎡以上的住宅建设工程必须实行监理。

A. 5
B. 4
C. 3
D. 2

A B C D

标记纠错

18.

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A. 10
B. 15
C. 30
D. 60

A B C D

标记纠错

19.

施工单价合同“单价优先”原则在结算中主要体现在应支付价款按（　）。

A. 实际完成并经工程师认可的工程量和合同单价
B. 清单工程量和合同单价
C. 清单工程量和结算时市场单价
D. 实际工程量和结算时市场单价

A B C D

标记纠错

20.

现场检查内墙抹灰的大面及口角是否平直，一般用（　）。

A. 感观检验法
B. 现场试验法
C. 物理检验法
D. 化学检验法

A B C D

标记纠错

21.

下列工作中，属于建设工程进度监测系统过程中工作内容的是（）。

A. 分析进度偏差产生的原因
B. 分析进度偏差对后续工作及总工期的影响
C. 确定后续工作及总工期的限制条件
D. 实际进度与计划进度比较分析

A B C D

标记纠错

22.

作业活动中一种必要的技术停顿、作业方式转换及作业活动效果的中间确认的是（　）。

A. 工序质量检验
B. 隐蔽工程验收
C. 工序交接验收
D. 部位交接验收

A B C D

标记纠错

23.

根据《对外承包工程管理条例》，（　）应当会同国务院有关部门建立对外承包工程安全风险评估机制，定期发布有关国家和地区安全状况的评估结果，及时提供预警信息，指导对外承包工程的单位做好安全风险防范。

A. 国家发展和改革委员会
B. 国务院商务主管部门
C. 国务院经济贸易主管部门
D. 国务院国有资产监督管理委员会

A B C D

标记纠错

24.

关于施工工期对施工成本的影响，以下说法正确的是（　）。

A. 施工的直接成本会随着工期的增加而增加
B. 间接成本会随着工期的缩短而增加
C. 在考虑施工总成本时，还应考虑工期变化带来的其他损益，包括效益增量和资金的时间价值等
D. 为了控制工期成本，应选择直接成本最低的工期安排

A B C D

标记纠错

25.

在建设工程进度控制计划体系中，投资计划年度分配表在工程项目中的作用是（　）。

A. 以便各部门按统一口径确定工程项目控制投资和进行管理
B. 以便预测各个年度的投资规模
C. 明确各个项目的按期投产
D. 以便安排年度计划

A B C D

标记纠错

26.

（　）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。

A. 工程施工合同
B. 工程施工分包合同
C. 专业服务合同
D. 裁决人合同

A B C D

标记纠错

27.

（　）是以履行施工合同为前提，依据施工项目预算成本，经过施工单位和项目管理机构协商确定的由项目管理机构控制的成本总额。

A. 目标成本
B. 计划成本
C. 施工责任成本
D. 实际成本

A B C D

标记纠错

28.

（　）能对成本计划的实施进行监督，保证成本计划的实现。

A. 成本分析
B. 成本管理
C. 成本考核
D. 成本控制

A B C D

标记纠错

29.

为有效控制施工机具使用费，台班数量方面应（　）。

A. 加强现场设备的维修、保养工作
B. 加强机械操作人员的培训工作
C. 加强配件的管理
D. 加强设备租赁计划管理

A B C D

标记纠错

30.

根据《标准施工招标文件》，下列索赔事件中，可补偿工期、费用和利润的是（）。

A. 异常恶劣气候的条件导致工期延误
B. 因发包人违约导致承包人暂停施工
C. 发包人的原因导致试运行失败，且承包人采取措施保证试运行合格
D. 发包人原因造成承包人人员工伤事故

A B C D

标记纠错

31.

下列文件，属于工程总承包招标文件的是（　）。

A. 图纸
B. 工程量清单
C. 发包人提供的资料
D. 技术标准和要求

A B C D

标记纠错

32.

企业的项目成本考核指标计算公式正确的是（　）。

A. 项目施工成本降低额=项目施工合同成本-项目实际施工成本
B. 项目施工成本降低额=项目施工合同成本-项目竣工结算总成本
C. 项目施工成本降低率=项目施工成本降低额/项目竣工结算总成本
D. 项目施工成本降低率=施工责任目标成本实际降低额/项目施工合同成本

A B C D

标记纠错

33.

KPIs适用于（　）。

A. 难以以具体业绩来考核的职能类部门
B. 需要定量化考核且考核周期短的企业
C. 难以以数据来考核的职能类部门
D. 周期过长的中高层考核

A B C D

标记纠错

34.

在应用因果分析图确定质量问题的原因时，正确做法是（　）。

A. 不同类型质量问题可以共同使用一张图分析
B. 为避免干扰，只能由QC小组成员独立进行分析
C. 由QC小组组长最终确定分析结果
D. 通常选出1～5项作为最主要原因

A B C D

标记纠错

35.

图纸会审和设计交底会议纪要应由（）负责整理，建设单位、设计单位、施工单位代表及总监理工程师共同签认。

A. 监理机构
B. 施工单位
C. 设计单位
D. 建设单位

A B C D

标记纠错

36.

关于建设工程项目管理的说法，正确的是（）。

A. 业主方的项目管理工作包括工程项目投资决策和建设实施阶段各个环节
B. 工程总承包项目管理仅服务于自身的利益
C. 工程设计方项目管理仅局限于工程设计阶段
D. 业主方项目管理的进度目标是项目产生盈利

A B C D

标记纠错

37.

当利用S曲线比较工程项目的实际进度与计划进度时，如果检查日期实际进展点落在计划S曲线的左侧，则该实际进展点与计划S曲线在水平方向的距离表示工程项目（　）。

A. 实际超额完成的任务量
B. 实际拖欠的任务量
C. 实际进度拖后的时间
D. 实际进度超前的时间

A B C D

标记纠错

38.

关于网络计划时差的说法，以下错误的是（）。

A. 总时差是在不影响其紧后工作最迟完成时间的前提下，本工作可以利用的机动时间
B. 对同一工作而言，总时差总是大于等于自由时差
C. 自由时差是在不影响其紧后工作最迟开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间
D. 总时差是在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间

A B C D

标记纠错

39.

施工项目投标保证金有效期应当与（　）一致。

A. 投标截止日期
B. 投标有效期
C. 中标通知书发出日期
D. 评标报告提交日期

A B C D

标记纠错

40.

总监理工程师签发工程暂停令的情形不包括（）。

A. 建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的
B. 施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的
C. 施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的
D. 施工存在质量、安全事故隐患

A B C D

标记纠错

41.

下列评价指标中，属于PPP物有所值定性评价的主要评价指标是（　）。

A. 可融资性
B. 项目规模大小
C. 运营收入增长潜力
D. 行业示范性

A B C D

标记纠错

42.

关于施工成本偏差分析方法的说法，错误的有（　）。

A. 横道图法一般在项目的较高管理层应用
B. 横道图法具有形象、直观等优点
C. 横道图法反映的信息量大
D. 挣值法评价曲线中的SV反映的是项目进展的进度偏差

A B C D

标记纠错

43.

根据《风险管理指南》GB/T 24353-2022采用的“三轮”形式，其中风险管理框架轮中的核心是（　）。

A. 领导作用与承诺
B. 风险识别
C. 创造和保护价值
D. 持续改进

A B C D

标记纠错

44.

某双代号网络图如下图所示，以下正确的是（）。

一建建设工程项目管理,模拟试卷,2025一建《建设工程项目管理》高频密训2

A. 工作C D应同时开始
B. 工作B的紧后工作只有C D
C. 工作C D完成后即可进行工作G
D. 工作D完成后即可进行工作F

A B C D

标记纠错

45.

建设工程采用平行承包模式时，建设单位控制工程造价难度大的原因是（）。

A. 合同价值小，建设单位选择承包单位的范围小
B. 合同数量多，组织协调工作量大
C. 建设周期长，增加时间成本
D. 工程招标任务量大，需控制多项合同价格

A B C D

标记纠错

46.

根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（）。

A. 总投资额为 2000 万元的水利工程
B. 总投资额为 400 万美元的联合国环境署援助项目
C. 总投资额为 300 万元的垃圾处理项目
D. 建筑面积为 4 万平方米的住宅建设项目

A B C D

标记纠错

47.

按工程成本与工程数量的关系，工程成本分为固定成本和变动成本，（）属于固定成本。

A. 办公设施的折旧费
B. 材料费
C. 计件工资
D. 包装与运输成本

A B C D

标记纠错

48.

施工责任成本是以（）为对象归集的成本。

A. 专业班组
B. 项目经理
C. 分部工程
D. 责任中心

A B C D

标记纠错

49.

下列关于成本管理的各环节说法，正确的是（）。

A. 成本计划是开展成本控制和分析的基础，也是成本控制的主要依据
B. 成本分析能对成本计划的实施进行监督，保证成本计划的实现
C. 成本控制是对成本计划是否实现进行的检查，并为成本管理绩效考核提供依据
D. 成本预测是实现责任成本目标的保证和手段

A B C D

标记纠错

50.

按照文明施工管理工作要求，下列做法中，正确的是（）。

A. 根据施工总平面布局，应合理规划作业区、生活区等，降低交叉施工干扰
B. 施工临时设施与永久性设施应严格进行区分利用
C. 建筑垃圾可作为废料进行土方填埋施工
D. 施工现场设开放式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾集中存放

A B C D

标记纠错

51.

关于公开招标和邀请招标的说法，正确的是（）。

A. 公开招标有助于实现公平竞争
B. 邀请招标能够杜绝串标、抬标和围标现象
C. 公开招标的招标时间长但招标费用低
D. 邀请招标属于非限制性竞争招标

A B C D

标记纠错

52.

下列影响工程进度的因素中，属于组织管理因素的是（）。

A. 资金不到位
B. 计划安排不周密
C. 外单位临近工程施工干扰
D. 业主使用要求改变

A B C D

标记纠错

53.

某双代号网络计划如图所示，则工作E的自由时差为（　）。

一建建设工程项目管理,模拟试卷,2025一建《建设工程项目管理》高频密训2

A. 3
B. 2
C. 4
D. 0

A B C D

标记纠错

54.

根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同生效后，买方应在约定时间内向卖方支付签约合同价的（　）作为预付款。

A. 30%
B. 20%
C. 15%
D. 10%

A B C D

标记纠错

55.

某投标人按招标文件规定，在投标文件中除主方案外还提出了建议方案，但保留了建议方案中的技术关键。这种做法的优越性是（　）。

A. 有利于投标人通过不平衡报价获得更大收益
B. 有利于投标人提高投标文件中主方案的竞争力
C. 有利于投标人在开标后获得修改投标报价的机会
D. 有利于防止招标人将建议方案交由其他投标人实施

A B C D

标记纠错

56.

为了确保工程质量，可能需要进行额外的监测和测试工作，因而会增加施工成本，属于施工成本（　）。

A. 施工方法的影响
B. 现场管理能力的影响
C. 施工质量的影响
D. 施工安全的影响

A B C D

标记纠错

57.

某建设项目包括办公楼、住宅楼和综合楼各一栋。下列选项中属于该项目施工组织总设计内容的是（　）。

A. 办公楼施工进度计划
B. 综合楼资源需要量计划
C. 全场性施工准备与主要资源配置计划
D. 三栋楼的土石方施工方案

A B C D

标记纠错

58.

在双代号网络计划中，关键线路是指（　）。

A. 总时差为零的线路
B. 总的工作持续时间最短的线路
C. 一经确定，不会发生转移的线路
D. 自始至终全部由关键工作组成的线路

A B C D

标记纠错

59.

下列属于施工质量事故的指导责任事故的是（）。

A. 降低工程质量标准造成的质量事故
B. 操作人员违规操作造成的质量事故
C. 浇筑混凝土时随意加水造成的质量事故
D. 工序操作中不按操作规程进行操作造成的质量事故

A B C D

标记纠错

60.

通过缩短关键工作的持续时间来调整建设工程施工进度计划时，可采取的组织措施是（　）。

A. 改善作业环境
B. 改善施工工艺
C. 采用更先进的施工机械
D. 增加施工机械数量

A B C D

标记纠错

61.

某业主欲投资建造一座五星级宾馆，业主方项目管理的进度目标指的是（　）。

A. 宾馆交付使用
B. 项目竣工结算完成
C. 宾馆开始盈利
D. 项目通过竣工验收

A B C D

标记纠错

62.

分项工程实施前，应由（　）编制技术交底书，并经（　）批准后实施。

A. 项目技术人员；项目经理
B. 项目技术负责人；监理单位技术负责人
C. 项目技术负责人；施工单位技术负责人
D. 项目技术人员；项目技术负责人

A B C D

标记纠错

63.

某质量事故造成4人死亡，62人重伤，直接经济损失1.2亿。该事故属于（）。

A. 一般事故
B. 较大事故
C. 重大事故
D. 特别重大事故

A B C D

标记纠错

64.

施工质量事故从不同角度进行分类，按事故产生原因分类，属于管理原因引发的质量事故的是（）。

A. 结构设计计算错误
B. 质量检验制度不严密
C. 盲目追求利润，偷工减料
D. 采用不适宜的施工方法或工艺引发的质量事故

A B C D

标记纠错

65.

建设工程项目质量管理系统是面向项目对象而建立的质量控制工作体系。该系统（　）。

A. 属于一次性的系统
B. 必须通过第三方认证机构的认证
C. 仅涉及施工承包单位
D. 需要通过业主认证

A B C D

标记纠错

66.

质量管理理论发展的三个阶段依次是（　）。

A. 质量检验阶段、统计质量控制阶段、全面质量管理阶段
B. 质量检验阶段、统计质量控制阶段、质量保证阶段
C. 统计质量控制阶段、质量检验阶段、全面质量管理阶段
D. 全面质量管理阶段、质量检验阶段、统计质量控制阶段

A B C D

标记纠错

67.

下列关于智能建造基本特征，说法错误的是（　）。

A. 智能建造应以新一代信息技术融合应用为基础
B. 智能建造应以实现数字化集成设计、精益化生产施工、工业化组织管理为核心
C. 智能建造应以融合新一代信息技术开发应用为着力点
D. 智能建造应以减少对人的依赖，实现安全建造，提高品质、效率和效益，助力数字交付为目标

A B C D

标记纠错

68.

下列关于按工程实施阶段编制成本计划的说法中，正确的是（）。

A. 在绘制“时间-成本累积曲线”时，应首先确定工程项目进度计划，编制时标网络计划，再根据单位时间的资源投入编制成本支出计划
B. 时间-成本累积曲线必然被包络在由全部工作都按最早开始时间开始和全部工作都按最早完成时间完成的两条线所组成的“香蕉图”内
C. 一般而言，所有工作都按最早开始时间开始，能提高工程按期竣工的保证率且不会占用施工单位大量资金
D. 项目通过调整关键路线上工作的最早或最迟开工时间，力争将实际的成本支出控制在计划的范围内

A B C D

标记纠错

69.

下列事件中，承包人不能提出工期索赔的是（　）。

A. 开工前业主未能及时交付施工图纸
B. 异常恶劣的气候条件
C. 业主未能及时支付工程款造成工期延误
D. 因工期拖延，工程师指示承包人加快施工进度

A B C D

标记纠错

70.

建设单位应在工程（）组织编制项目绿色策划方案，工程建设各参与方应遵照执行。

A. 立项阶段
B. 施工图设计阶段
C. 施工阶段
D. 初步设计阶段

A B C D

标记纠错

71.

某建设工程施工项目，由于工期紧迫，现浇混凝土楼板未达到强度即上人作业，造成楼板坍塌，事故造成10人死亡，12人重伤，按工程质量事故的分类，此事故属于（　）。

A. 操作责任事故
B. 指导责任事故
C. 一般事故
D. 较大事故
E. 重大事故

A B C D E

标记纠错

72.

关于分部分项工程成本分析，下列说法正确的有（）。

A. 分部分项成本分析是施工项目成本分析的基础
B. 必须对施工项目所有的分部分项进行成本分析
C. 分部分项成本分析的方法是进行实际成本与目标成本比较
D. 分部分项成本分析的对象为已完分部分项工程
E. 对主要的分部分项工程要做到从开工到竣工进行系统的成本分析

A B C D E

标记纠错

73.

环境管理体系的基本理念包括（　）。

A. 风险管理
B. 绩效评估
C. 资源管理
D. 法律合规
E. 保护环境

A B C D E

标记纠错

74.

下列影响施工质量的环境因素中，属于管理环境因素的有（　）。

A. 施工现场的照明情况
B. 质量检验
C. 施工现场的道路条件
D. 监控制度
E. 施工单位的质量管理制度

A B C D E

标记纠错

75.

关于固定总价合同的说法正确的有（　）。

A. 固定总价合同适用工程结构技术复杂的工程
B. 采用固定总价合同，双方结算比较简单，但承包商承担较大风险
C. 固定总价合同工期通常在一年半以下
D. 招标时已有施工图设计文件，施工任务和发包范围明确
E. 承包商在投标阶段的报价失误，总价不做调整

A B C D E

标记纠错

76.

根据安全生产费用管理相关规定，施工企业安全生产费用的用途有（　）。

A. 完善施工现场临时用电系统支出
B. 专职安全生产管理人员薪酬
C. 从业人员报告事故隐患的奖励
D. 特种设备检测检验支出
E. 特种作业人员补贴

A B C D E

标记纠错

77.

BIM总协调方的职责包括（　）。

A. 制定项目BIM应用方案
B. 审查各阶段项目参与方提交的BIM成果
C. 接收通过审查的BIM交付模型和成果档案
D. 配置BIM团队
E. 与各参与方签订合同

A B C D E

标记纠错

78.

企业安全生产费用管理的原则有（）。

A. 管理有序
B. 监督有效
C. 支出有据
D. 提取有批
E. 筹措有章

A B C D E

标记纠错

79.

下列属于施工成本控制过程中管理行为控制程序的有（　）。

A. 建立项目施工成本管理体系的评审组织和评审程序
B. 确定成本管理分层次目标
C. 目标考核，定期检查
D. 制定对策，纠正偏差
E. 采集成本数据，监测成本形成过程

A B C D E

标记纠错

80.

为了有效实施项目群管理，应具备的先决条件包括（）。

A. 项目群管理必要性评估
B. 项目群管理可行性分析
C. 项目群管理一致性要求
D. 项目群职能和任务分配
E. 项目群角色和责任划分

A B C D E

标记纠错

81.

关于工程项目目标及动态控制的说法，正确的有（　）。

A. 工程项目管理的关键在于项目目标的事后纠偏控制
B. 工程项目总目标是一个多目标体系
C. 工程项目目标应符合工程建设强制性标准
D. 不同工程项目前各个目标可具有不同的优先等级
E. 构建工程项目目标体系是有效控制工程项目目标的基本前提

A B C D E

标记纠错

82.

危险源辨识与风险评价的主要方法有（　）。

A. 平衡积分卡
B. 预先危险性分析
C. 事故树分析法
D. 关键绩效指标
E. LEC评价法

A B C D E

标记纠错

83.

下列建设工程施工过程发生的损失中，属于建筑工程一切险承保范围的有（　）。

A. 非人为火灾事故造成的损失
B. 工艺不善引发事故造成的损失
C. 设计错误造成的损失
D. 货物盘点时发生的盘亏损失
E. 工地库房被盗造成的损失

A B C D E

标记纠错

84.

下列选项中属于绿色施工控制项的是（　）。

A. 建立环境保护管理制度
B. 施工现场应在醒目位置设环境保护标识
C. 施工现场的古迹、文物、树木及生态环境等应采取有效保护措施
D. 施工现场要建立安全生产责任小组
E. 制定地下文物保护应急预案

A B C D E

标记纠错

85.

根据《建设工程施工项目经理岗位职业标准》T/CCIAT 0010—2019，项目管理机构负责人的权限有（　）。

A. 参与组建项目经理部
B. 决定企业授权范围内的资源投入和使用
C. 参与分包合同和供货合同签订
D. 决定具有资质的分包人
E. 主持项目经理部工作

A B C D E

标记纠错

86.

以下进度计划调整方法和措施，属于组织措施的有（）。

A. 增加工作面，组织更多施工队伍
B. 采用更先进的施工机械
C. 增加劳动力和施工机械数量
D. 改善外部配合条件
E. 实行包干奖励

A B C D E

标记纠错

87.

虽然只有采用全数检验，才有可能得到100%的合格品，但由于（　）原因，还必须采用抽样检验。

A. 破坏性检验，无法采取全数检验方式
B. 检验费用高，产品本身价值低
C. 全数检验有时会耗时长，在经济上也未必合算
D. 检验样品数量少
E. 即使进行全数检验，也不一定能保证100%的合格品

A B C D E

标记纠错

88.

下列关于设备采购合同管理的说法中，正确的有（　）。

A. 合同设备运至施工现场后，由买方自行卸货
B. 买方监造人员对合同设备的监造，视为对合同设备质量的确认
C. 安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由卖方承担
D. 由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标的，买卖双方应签署验收款支付函
E. 卖方技术人员的交通、食宿费用由买方承担

A B C D E

标记纠错

89.

《建设工程安全生产管理条例》规定，对下列（）达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应编制专项施工方案。

A. 脚手架工程
B. 基坑支护
C. 降水工程
D. 人工吊装
E. 土方开挖工程

A B C D E

标记纠错

90.

下列影响施工质量的环境因素中，属于技术环境因素的有（　）。

A. 施工所依据的质量评价标准
B. 施工单位的质量管理制度
C. 设计图纸
D. 周边建筑
E. 施工单位的质量检验制度

A B C D E

标记纠错

91.

某施工项目为实施成本管理收集了以下资料，其中可以作为编制施工成本计划依据的有（）。

A. 合同文件
B. 项目管理实施规划
C. 相关设计文件
D. 项目管理规划大纲
E. 价格信息

A B C D E

标记纠错

92.

关于赢得值及相关评价指标的说法，正确的有（）。

A. 费用（进度）绩效指数反映的是绝对偏差
B. 在施工项目实施过程中，最理想的状态是已完工程实际费用、拟完工程预算费用、已完工程预算费用三条曲线靠得很近、平稳上升
C. 费用（进度）偏差适合于同一项目和不同项目比较中采用
D. 采用赢得值法可以克服进度、费用分开控制的缺点
E. 赢得值法可以定量判断进度、费用的执行效果

A B C D E

标记纠错

93.

根据 FIDIC《施工合同条件》，关于争端和仲裁，下列说法正确的有（）。

A. DAAB 的成员由具备资格的三人或五人组成
B. 合同双方应在承包商收到中标函后 28 天内或规定的日期内联合任命 DAAB 的成员，并各付一半酬金
C. 如果任一方对 DAAB 的决定不满，可以在收到决定通知后 28 天内将其不满向另一方发出通知
D. DAAB 应在收到提交的争端事项后 28 天内或商定的期限内做出决定
E. 仲裁在工程竣工前或竣工后均可进行，各方义务不得因工程正在进行的任何仲裁而改变

A B C D E

标记纠错

94.

混凝土工程的清单综合单价1000元/m3，按月结算，进度数据如下表。按挣值法计算，3月末已完工作实际费用（ACWP）是9790千元。该工程3月末参数或指标正确的有（　）。

一建建设工程项目管理,模拟试卷,2025一建《建设工程项目管理》高频密训2

A. 已完工作预算费用（BCWP）是9100千元
B. 进度偏差（SV）是-1600千元
C. 费用绩效指数（CPI）是0.85
D. 计划工作预算费用（BCWS）是10700千元
E. 费用偏差（CV）是-690千元

A B C D E

标记纠错

95.

国际项目管理协会制定的PPP资源能力包含的能力要素有（）。

A. 资源开发
B. 资源需求
C. 资源获得
D. 资源现状
E. 资源利用

A B C D E

标记纠错

96.

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查报告的内容包括（　）。

A. 事故发生单位概况
B. 事故发生原因
C. 人员伤亡与直接经济损失情况
D. 事故防范与整改措施
E. 对事故责任人的处罚结果

A B C D E

标记纠错

97.

下列有关施工质量事故发生的原因，属于施工与管理失控的有（　）。

A. 非法承包，偷工减料
B. 边勘察、边设计、边施工
C. 未经设计单位同意，擅自修改设计
D. 不按有关施工规范和操作规程施工
E. 结构方案计算失误，导致地基不均匀沉降

A B C D E

标记纠错

98.

下列分部工程中，需要设计单位项目负责人参加验收的有（）。

A. 主体结构分部工程
B. 电梯分部工程
C. 建筑节能分部工程
D. 建筑屋面分部工程
E. 地基与基础分部工程

A B C D E

标记纠错

99.

施工质量事故发生后，按照规定进行事故上报，事故报告的内容有（）。

A. 事故发生的原因和事故性质
B. 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数
C. 初步估计的直接经济损失
D. 事故防范和整改措施
E. 事故的简要经过

A B C D E

标记纠错

100.

采用过程控制的方法控制施工成本时，控制的要点有（）。

A. 人工费、材料费按量价分离原则进行控制
B. 材料价格由项目经理负责控制
C. 零星材料采用定额控制方法进行控制
D. 施工机具使用费的控制措施中，加强机械设备配件管理属于控制台班数量
E. 对分包费用的控制，重点是做好分包工程询价、验收和结算等工作

A B C D E

标记纠错

2025一建《建设工程项目管理》高频密训2

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2025一建《建设工程项目管理》高频密训2

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）