2025年一建《建设工程法规》临考练习

1.

监理工程师发现设计文件存在严重问题，下令施工现场停工，如合同中无明确约定，则停工产生的一系列费用应由（）承担。

A. 施工单位
B. 建设单位
C. 设计单位
D. 监理单位

A B C D

标记纠错

2.

甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份购销合同。乙公司并不知情，并按时将货送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是（）。

A. 王某的行为为无权代理，合同无效
B. 王某的行为为表见代理，合同无效
C. 王某的行为为表见代理，合同有效
D. 王某的行为为委托代理，合同有效

A B C D

标记纠错

3.

关于货运合同法律特征的说法，正确的是（）

A. 货运合同是单务、有偿合同
B. 货运合同是实践合同
C. 货运合同的收货人和托运人可以是同一人，也可以不是同一人
D. 货运合同的标的是货物

A B C D

标记纠错

4.

下列情形中，建设工程代理行为终止的是（）。

A. 代理事务完成
B. 被代理人暂停委托
C. 作为代理人的自然人病重
D. 作为被代理人的法人进入破产重整程序

A B C D

标记纠错

5.

施工企业在申请之日起前1年至资质许可决定作出前，资质许可机关不予批准的建筑业企业资质升级的情形是（）。

A. 注册资本发生变更的
B. 将承包的工程转包或者违法分包的
C. 被投诉、举报的
D. 不与分包单位结算的

A B C D

标记纠错

6.

关于对工程建设各阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构的说法，正确的是（）。

A. 工程建设全过程的执行情况由建设项目规划审查机构实施监督
B. 工程建设前期咨询阶段的执行情况由工程质量监督机构实施监督
C. 工程建设验收阶段的执行情况由建筑安全监督管理机构实施监督
D. 工程建设勘察阶段的执行情况由施工图设计文件审查机构实施监督

A B C D

标记纠错

7.

根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》,关于竣工验收备案的说法，正确的是（）。

A. 建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起30日内办理建设工程竣工验收备案
B. 备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当责令停止使用，重新组织竣工验收
C. 工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起3个月内，向备案机关提交工程质量监督报告
D. 备案机关验证竣工验收备案文件齐全后，应当在工程竣工验收备案表上签署同意意见

A B C D

标记纠错

8.

关于中标和订立合同的说法，正确的是（）。

A. 招标人不得授权评标委员会直接确定中标人
B. 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起20日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
C. 招标人和中标人可以再行订立背离合同实质性内容的其他协议
D. 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

A B C D

标记纠错

9.

关于违约责任中承担赔偿损失限制的说法.正确的是（）.

A. 违约方应当赔偿不可预见的损害
B. 损失赔偿不得超过违约方为履行合同付出的成本
C. 当事人一方违约后，对方没有采取适当措施致使损失扩大的，非违约方可以就扩大的损失请求赔偿
D. 当事人为防止因违约造成的损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担

A B C D

标记纠错

10.

关于建设工程价款优先受偿权的说法，正确的是（）。

A. 建设工程价款优先受偿权与抵押权效力相同
B. 未竣工的建设工程质量合格，承包人对其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿
C. 装饰装修工程的承包人不享有建设工程价款优先受偿权
D. 建设工程价款优先受偿的范围包括工程款、利息、违约金、损害赔偿金等

A B C D

标记纠错

11.

根据《安全生产法》，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的措施后撤离作业场所，这项权利是（）。

A. 紧急避险权
B. 知情权
C. 拒绝违章指挥权
D. 控告权

A B C D

标记纠错

12.

下列建筑施工条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。

A. 为职工办理了意外伤害保险
B. 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费
C. 保证本单位生产经营条件所需资金的投入
D. 管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格

A B C D

标记纠错

13.

乙施工单位通过招标程序中标了甲开发公司的一个施工项目。签约前，甲要求让利5%，否则不签施工合同。后双方按中标价签订了备案合同，同时签订了让利5%的补充协议。竣工结算时，甲按让利协议扣减结算总价5%，乙以自己亏损为由不同意让利并向法院提起诉讼，要求按中标价结算。下列说法正确的是（）。

A. 应以备案合同作为结算工程价款依据
B. 该补充协议属于可撤销合同
C. 应以补充协议作为结算工程价款依据
D. 乙方行为构成合同违约

A B C D

标记纠错

14.

关于中标和订立合同的说法，正确的是（）。

A. 招标人不得授权评标委员会直接确定中标人
B. 中标人应当自中标通知书送达之日起30日内与招标人订立合同
C. 招标人和中标人订立书面合同后，不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议
D. 中标人应当按照合同示范文本与招标人订立合同

A B C D

标记纠错

15.

关于民事纠纷和解的说法，正确的是（）。

A. 民事仲裁中当事人和解的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书
B. 民事案件执行阶段不得和解
C. 民事诉讼中当事人和解的，应当撤回起诉
D. 当事人在民事诉讼中达成的和解协议具有强制执行力

A B C D

标记纠错

16.

根据《城镇排水与污水处理条例》，关于在城镇排水与污水处理设施保护范围内施工的说法，正确的是（）。

A. 城镇排水主管部门及其他相关部门和单位应当及时提供相关资料
B. 建设工程开工前，施工企业应当查明工程建设范围内地下城镇排水与污水处理设施的相关情况
C. 因工程建设需要拆除、改动城镇排水与污水处理设施的，施工单位应当承担改建和采取临时措施的费用
D. 建设工程施工范围内有排水管网等城镇排水与污水处理设施的，建设单位当与设计单位、施工企业共同制定设施保护方案

A B C D

标记纠错

17.

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，关于解决工程价款结算争议的说法，正确的是（）。

A. 欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算
B. 当事人约定垫资利息，承包人请求按照约定支付利息的，应予支持
C. 建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算
D. 当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

A B C D

标记纠错

18.

关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。

A. 一审程序包括普通程序和特殊程序
B. 必须以书面形式起诉
C. 原告必须与案件有直接利害关系
D. 提交起诉状的同时提交全部证据

A B C D

标记纠错

19.

应由（）编制项目生产安全事故应急救援预案，并组织演练。

A. 项目专职安全生产管理人员
B. 项目经理
C. 单位专职安全生产管理人员
D. 项目安全生产领导小组

A B C D

标记纠错

20.

下列单位中，可以担任政府投资项目工程总承包单位的是（）。

A. 该项目的代建单位
B. 该项目的项目管理单位
C. 该项目的造价咨询单位
D. 初步设计文件公开的该项目的设计文件编制单位

A B C D

标记纠错

21.

根据《建筑法》和《工伤保险条例》，关于工程建设领域工伤保险的说法，正确的是（）。

A. 工伤保险是法定的鼓励性保险
B. 工伤保险是针对施工现场从事危险作业特殊群体的保险
C. 建设单位应当依法按时为施工人员缴纳工伤保险费
D. 工伤保险是面向施工企业全体职工的保险

A B C D

标记纠错

22.

关于仲裁协议的说法，正确的是（）。

A. 当事人没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会受理后可以要求双方达成仲裁协议
B. 当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院受理后先审查仲裁协议的效力
C. 申请仲裁必须以当事人依法订立的仲裁协议为前提
D. 合同无效的，合同中的仲裁条款也无效

A B C D

标记纠错

23.

关于投标人资格审查的说法，正确的有（）。

A. 资格审查分为资格预审、资格中审和资格后审
B. 资格预审结束后，评标委员会应当及时向资格预审申请人发出资格预审结果通知书
C. 招标人采用资格预审的应当发布资格预审公告
D. 资格后审在开标后由招标人按照招标文件的标准和方法对投标人资格进行审查

A B C D

标记纠错

24.

根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（　）。

A. 当事人未在仲裁规则规定的期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定
B. 采用简易程序审理仲裁案件，由3名仲裁员组成仲裁庭
C. 首席仲裁员必须由仲裁委员会主任指定
D. 当事人约定3名仲裁员组成仲裁庭的，必须各自选定1名仲裁员

A B C D

标记纠错

25.

下列有关刑法的性质中，未提及的是（）。

A. 刑法具有普遍性
B. 刑法具有严厉性
C. 刑法具有谦抑性
D. 刑法具有公平性

A B C D

标记纠错

26.

根据《民事诉讼法》, 在生效民事判决的执行中，当事人自行和解达成协议后，一方当事人不履行和解协议的，对方当事人可以（　）。　　

A. 向人民法院起诉　　
B. 向仲裁机构申请仲裁　　
C. 申请人民法院按照原生效法律文书强制执行　　
D. 申请人民法院强制执行和解协议

A B C D

标记纠错

27.

施工安全监督机构应当具有符合规定的施工安全监督人员，人员数量满足监督工作需要且专业结构合理，其中监督人员应当占监督机构总人数的（）以上。

A. 30％
B. 50％
C. 75％
D. 80％

A B C D

标记纠错

28.

根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案的是涉及（）的装修工程。

A. 改变建筑局部使用功能
B. 增加内部装饰
C. 增加投资额度
D. 建筑承重结构变动

A B C D

标记纠错

29.

关于建设工程施工企业安全生产费用计提的说法，正确的是（）。

A. 施工企业提取的安全费用不列入工程造价
B. 施工企业以建筑安装工程造价为计提依据
C. 施工企业不得提高安全费用提取标准
D. 总承包单位与分包单位按比例各自提取安全费用

A B C D

标记纠错

30.

下列关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是（）。

A. 当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当请求人民法院作出决定
B. 当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出
C. 当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议签订地的中级人民法院管辖
D. 当事人申请确认涉外仲裁协议效力的案件，应当由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖

A B C D

标记纠错

31.

根据《建筑市场信用管理暂行办法》，关于建筑市场信用信息分类的说法，正确的是（）。

A. 建筑市场信用信息由基本信息、资质信息构成
B. 优良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中获得的省级以上机关或群团组织表彰奖励等信息
C. 不良信用信息是指建筑市场各方主体在工程建设活动中违反有关法律法规、规章或者工程建设强制性标准等，被投诉、起诉等信息
D. 基本信息是指注册登记信息、资质信息、工程项目信息、注册执业人员信息等

A B C D

标记纠错

32.

关于生产安全事故应急救援预案的说法，错误的是（）。

A. 施工单位应当制定应急救援预案，实行施工总承包的，由总承包单位统一编制预案。
B. 总包单位和分包单位按照预案，由总包单位统一负责建立应急救援组织或者配备人员和器材。
C. 建筑施工单位应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练。
D. 乡、镇人民政府以及街道办事处等地方人民政府派出机关，应当至少每2年组织1次生产安全事故应急救援预案演练。

A B C D

标记纠错

33.

关于劳动者延长工作时间的说法，正确的有（）。

A. 用人单位由于生产经营需要，经工会同意即可延长工作时间
B. 工资支付应当按月支付，不得实行周、日、小时工资制
C. 安排延长工作时间的，用人单位支付不低于工资150%的工资报酬
D. 法定假日安排劳动者工作的用人单位，支付不低于工200%的工资报酬

A B C D

标记纠错

34.

下列与诉讼有关的行为中，在未获得特别授权的情况下，作为诉讼代理人的律师享有的权利是（　）。

A. 放弃诉讼请求
B. 与对方当事人进行和解
C. 提起上诉
D. 提供证据

A B C D

标记纠错

35.

建设工程规划许可证由（）申请。

A. 建设单位
B. 项目单位
C. 设计单位
D. 施工单位

A B C D

标记纠错

36.

根据《建设工程安全生产管理条例》，应当由施工起重机械安装单位承担法律责任的情形是（）。

A. 未由专业技术人员现场监督的
B. 未审查拆装方案的
C. 未审查安全施工措施的
D. 未向建设单位进行安全使用说明，办理移交手续的

A B C D

标记纠错

37.

国家实行建设工程抗震性能鉴定制度，应当由（）委托具有相应技术条件和技术能力的机构进行鉴定。

A. 建设单位
B. 施工单位
C. 所有权人
D. 县级以上住房和城乡建设主管部门

A B C D

标记纠错

38.

质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机关拘留、处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是（）。

A. 被拘留
B. 被罚款5000元
C. 被质量监督站开除
D. 被没收违法所得

A B C D

标记纠错

39.

职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起（）内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

A. 10日
B. 20日
C. 30日
D. 60日

A B C D

标记纠错

40.

关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（）。

A. 用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解
B. 用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解
C. 企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成
D. 用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以向劳动者住所地的仲裁委员会申请仲裁

A B C D

标记纠错

41.

根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，可以申报历史文化名城、名镇、名村的是（）。　　

A. 保存文物比较丰富的城市　　
B. 能够反映本地区建筑特色的镇　　
C. 历史上建设的工程对本地区的发展产生较大影响的城市　　
D. 保留着传统格局和历史风貌的村庄

A B C D

标记纠错

42.

关于主合同变更对保证合同的影响的说法，正确的是（）。

A. 债权人和债务人未经保证人书面同意，协商变更主债权债务合同内容的，加重债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任
B. 债权人与债务人变更主债权债务合同的履行期限，未经保证人同意的，保证人不再承担保证责任
C. 债权人转让全部或者部分债权，未经保证人同意的，该转让对保证人不发生效力
D. 第三人加入债务的，保证人不再承担保证责任

A B C D

标记纠错

43.

下列事项中，属于专利权保护对象的是（）。

A. 施工企业的名称标志
B. 施工企业编制的投标文件
C. 施工企业编制的施工方案
D. 施工企业发明的新技术

A B C D

标记纠错

44.

建设单位确需变更规划条件的，须向市县城乡规划部门提出，变更内容不符合（）的，不得批准。

A. 城市总体规划
B. 土地利用总体规划
C. 控制性详细规划
D. 修建性详细规划

A B C D

标记纠错

45.

根据《民法典》，以下有关保证期限的说法，正确的是（）。

A. 保证期间是主债务履行期限届满之前6个月
B. 约定的保证期间可以早于主债务履行期限
C. 约定的保证期间可以与主债务履行期限同时届满
D. 有债务履行有宽限期的，保证期间自债务的宽限期届满之日起计算

A B C D

标记纠错

46.

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于事故处理的说法，正确的是（）。

A. 特别重大事故的批复时间可以延长，但延长时间最长不超过30日
B. 较大事故、一般事故发生后，住建主管部门每级上报事故情况的时间不得超过1小时
C. 较大事故的批复时间为30日
D. 事故发生单位应当依照批复对事故责任的人员进行处理

A B C D

标记纠错

47.

关于饮用水水源保护要求，说法不正确的是（）。

A. 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目
B. 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目
C. 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目
D. 禁止在饮用水水源准保护区内改建项目

A B C D

标记纠错

48.

陈某应聘到某施工企业，双方于2022年3月12日签订了劳动合同。合同中约定试用期2个月，签约次日合同开始履行，2022年6月17日，陈某因找到新的工作拟解除原劳动合同。根据《劳动合同法》，关于该劳动合同解除的说法，正确的是（）。

A. 陈某辞职必须取得用人单位同意
B. 陈某口头通知用人单位即可解除劳动合同
C. 陈某应提前30日以书面形式通知用人单位
D. 陈某应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位

A B C D

标记纠错

49.

建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是（）。

A. 建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任
B. 甲、乙承担连带赔偿责任
C. 实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任
D. 因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失

A B C D

标记纠错

50.

根据《民法典》的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是（）。

A. 抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产
B. 抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产
C. 担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人
D. 担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人

A B C D

标记纠错

51.

关于建筑业企业资质证书变更的说法，正确的是（）。

A. 企业在建筑业企业资质有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当办理资质证书变更手续
B. 企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，可以直接承继原施工企业资质
C. 建筑业企业应当在资质证书变更后将变更结果报国务院住房城乡建设主管部门备案
D. 国务院住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业资质证书的变更，企业应当直接向国务院住房城乡建设主管部门提出变更申请

A B C D

标记纠错

52.

关于竞争性谈判与竞争性磋商的说法，错误的是（）。

A. 谈判小组由采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二
B. 谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判
C. 竞争性磋商采用“报价最低”原则确定成交供应商
D. 磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据

A B C D

标记纠错

53.

关于建设工程见证取样的说法，正确是的（）。

A. 见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员承担
B. 用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样和送检
C. 取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可
D. 试样的真实性只能由取样人员负责

A B C D

标记纠错

54.

不明抛掷物、坠落物致害，经调查难以确定具体侵权人的,（）。

A. 由可能加害的建筑物使用人给予补偿
B. 由可以加害的建筑物的所有权人给予补偿
C. 除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿
D. 除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人承担连带责任

A B C D

标记纠错

55.

下列关于行政诉讼管辖的说法，正确的是（）。

A. 对国务院部门、县级以上政府、海关处理案件提起的行政诉讼，应当由高级法院管辖
B. 对行政机关限制人身自由不服的诉讼，只能由被告住所地法院管辖
C. 因不动产引起的行政纠纷，由不动产所在地法院管辖
D. 原告向两个有管辖权的法院都起诉的，由最先收到起诉状的法院管辖

A B C D

标记纠错

56.

以下有关小额诉讼程序的说法，正确的是（　）。

A. 小额诉讼程序适用于审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的，标的额为全国就业人员年平均工资50%下的简单民事案件
B. 人身关系、财产确权等案件可以适用小额诉讼程序
C. 小额诉讼程序的应当在立案之日起3个月内审
D. 小额诉讼程序由审判员一人独任审理

A B C D

标记纠错

57.

必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购价（）的，可以采用单一来源采购方式。

A. 5%
B. 10%
C. 20%
D. 30%

A B C D

标记纠错

58.

以下有关行政处罚的说法正确的是（）。

A. 行政法规可以设定所有行政处罚
B. 行政处罚处以较大数额罚款的，当事人要求听证的，行政机关应当组织听证
C. 同一个违法行为违反多个法律规范应当给予罚款处罚的，按照各个罚款的平均数处罚
D. 依法给予1000元以下罚款的的行政处罚，执法人员可以当场收缴罚款

A B C D

标记纠错

59.

关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。

A. 企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，申请人1年内不得再次申请建筑业企业资质
B. 未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款；有违法所得的，予以没收
C. 将承包的工程转包的，吊销资质证书
D. 允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书

A B C D

标记纠错

60.

以下有关税的说法，正确的是（）。

A. 外资企业不需要交纳企业所得税
B. 特许权使用费收入，不需要交纳企业所得税
C. 接受捐赠的收入，不需要交纳企业所得
D. 非居民企业所得税率为20%

A B C D

标记纠错

61.

关于自然人的说法，正确的是（）。

A. 自然人的民事权利能力就是指自然人享有民事权利的资格
B. 个体工商户不得起字号
C. 自然人可以通过获得执业资质证书来承揽工程
D. 自然人不具有工程承包的资质，不能承包建筑工程

A B C D

标记纠错

62.

以下有关两阶段招标的内容，不正确的是（）。

A. 可适用于技术复杂的项目
B. 可适用于无法精确拟定技术规格的项目
C. 第一阶段，投标人提交不带报价的技术建议
D. 第二阶段中，在第一阶段提交技术建议的单位中标

A B C D

标记纠错

63.

因设计优化使得施工总承包项目现场暂时停止施工的，增加的现场防护费用由（）承担。

A. 建设单位
B. 设计单位
C. 总承包单位
D. 分包单位

A B C D

标记纠错

64.

甲施工企业与乙施工企业合并，则原来甲的员工与甲签订的劳动合同（）。

A. 效力待定
B. 自动解除
C. 继续有效
D. 应当与新单位重新签订合同后有效

A B C D

标记纠错

65.

某贷款合同，借款方以一块国有建设用地使用权向贷款方做了抵押担保，但未到主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，以下说法正确的是（）。

A. 抵押权在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效
B. 由于事先未获得主管部门的批准，抵押权无效
C. 抵押权自当事人双方签字盖章后即生效
D. 抵押权自借贷双方办理完抵押登记手续后生效

A B C D

标记纠错

66.

根据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》，入围供应商发生（）情形，集中采购机构或者主管预算单位可以与入围供应商解除签订的框架协议。

A. 不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定
B. 拒不接受合同授予的
C. 恶意串通谋取入围或者合同成交的
D. 框架协议有效期内，因不可抗力被限制参加政府采购活动的

A B C D

标记纠错

67.

投标人或者利害关系人认为招标活动不符合规定的，可自知道或者应当知道之日起（）日内向有关行政机构投诉，有关机构自受理之日起（）日内作出书面处理决定。

A. 510
B. 1020
C. 1030
D. 1045

A B C D

标记纠错

68.

根据《中华人民共和国车辆购置税法》规定，以下有关车辆购置税的说法，正确的是（）。

A. 公交企业购置的公共汽车也需要缴纳车辆购置税
B. 购置排气量超过100毫升的摩托车，需要缴纳车辆购置税
C. 车辆购置税的税率为10%，按计税价格乘以税率计算
D. 所指的购置，包括购买、进口，不包括受赠、获奖

A B C D

标记纠错

69.

行为人没有代理权，仍然实施了代理行为，关于其法律后果的说法，正确的是（）。

A. 相对人可以催告被代理人自收到通知之日起3个月内予以追认
B. 被代理人未做表示的，视为追认
C. 相对人知道或应当知道行为人无代理权的，行为人和相对人按照各自的过错承担责任
D. 相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效

A B C D

标记纠错

70.

以下有关合同履行中的抗辩权的表述，错误的是（）。

A. 抗辩权人暂时不履行自己的义务，能消灭对方的债权
B. 当事人互负债务，没有先后履行顺序的，应当同时履行
C. 当事人互负债务，有先后履行顺序，应当先履行债务一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求
D. 先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求

A B C D

标记纠错

71.

某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时,根据我国《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，应具备经建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员包括（）。

A. 应急救援人员
B. 单位主要负责人
C. 从业人员
D. 安全生产管理人员
E. 特种作业人员

A B C D E

标记纠错

72.

关于地役权的说法，正确的有（）。

A. 需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权
B. 地役权的设立是为了提高供役地的使用效率
C. 地役权未经登记不得对抗需役地人
D. 地役权由需役地人单方设立
E. 地役权属于用益物权

A B C D E

标记纠错

73.

施工作业人员享有的安全生产权利有（）。

A. 纠正和处理违章作业
B. 拒绝连续加班作业
C. 拒绝冒险作业
D. 紧急避险
E. 对施工安全生产提出建议

A B C D E

标记纠错

74.

下列国家机关中，有权制定地方性法规的有（）。

A. 省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会
B. 省、自治区、直辖市的人民政府
C. 省级人民政府所在地的市级人民代表大会及其常委会
D. 省级人民政府所在地的市级人民政府
E. 国务院各部委

A B C D E

标记纠错

75.

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列生产安全事故中，属于较大生产安全事故的有()。

A. 2人死亡事故
B. 10人死亡事故
C. 3人死亡事故
D. 20人重伤事故
E. 1000万元直接经济损失事故

A B C D E

标记纠错

76.

根据《劳动合同法》，劳动合同无效或部分无效的情形有（）。

A. 劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失踪的
B. 用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销的
C. 以欺诈、胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立劳动合同的
D. 劳动者被依法追究刑事责任的
E. 用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的

A B C D E

标记纠错

77.

关于工程监理单位安全责任的说法，正确的有（）。

A. 对安全事故隐患进行整改
B. 对安全技术措施或者专项施工方案进行审查
C. 依法对施工安全事故隐患进行处理
D. 依法办理临时中断道路交通批准手续
E. 承担建设工程安全生产的监理责任

A B C D E

标记纠错

78.

在施工检测的见证取样中，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，其中应标明（）。

A. 工程名称
B. 取样部位
C. 工程地点
D. 样品名称
E. 取样日期

A B C D E

标记纠错

79.

下列事项中可以设定行政许可的有（）。

A. 有限自然资源开发利用，需要赋予特定权利的
B. 企业或者其他组织的设立，需要确定主体资格的
C. 市场竞争机制能够有效调节的
D. 行业组织能够自律管理的
E. 行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的

A B C D E

标记纠错

80.

以下（）属于建设工程项目安全监督方式。

A. 住建部门在核发施工许可证时，将有关资料的主要内容抄送同级安全生产监督部门
B. 拆除工程备案时，将有关资料的主要内容抄送同级负责安全生产监督管理的部门
C. 建设行政主管部门在审核发放施工许可证时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发施工许可证
D. 建设行政主管部门或者其他有关部门审查安全生产费用是否按时按标准提取
E. 建设行政主管部门审查安全施工措施的收费标准是否符合规定

A B C D E

标记纠错

81.

无障碍设施应当与主体工程（）。

A. 同步设计
B. 同步施工
C. 同步验收
D. 同步交付使用
E. 同步报废

A B C D E

标记纠错

82.

刑法的基本原则包括（）。

A. 罪刑法定原则
B. 适用刑法人人平等原则
C. 罪责刑相适应原则
D. 补偿性原则
E. 从重从严原则

A B C D E

标记纠错

83.

下列情形中，属于我国法律规定的行政诉讼受案范围的有（　）。

A. 行政机关工作人员对奖惩决定不服的
B. 对拘役不服的
C. 矿业权等国有自然资源使用权出让协议纠纷
D. 政府投资的保障性住房的租赁、买卖协议纠纷
E. 建设行政主管部门对建设单位施工单位结算纠纷的调解

A B C D E

标记纠错

84.

根据《建设工程企业资质管理制度改革方案》，施工资质分为（）。

A. 综合资质
B. 行业资质
C. 施工总承包资质
D. 专业承包资质
E. 专业作业资质

A B C D E

标记纠错

85.

关于国家所有的文物的说法，正确的是（）。

A. 具有科学价值的古脊椎动物化石同文物一样受国家保护
B. 国有不可移动文物的所有权因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变
C. 古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有
D. 属于国家所有的可移动文物的所有权因其保管收藏单位的终止或者变更而改变
E. 中国境内出土的文物一定属于国家所有

A B C D E

标记纠错

86.

关于商标专用权的说法，正确的是（）。

A. 商标专用权包括使用权和禁止权两个方面
B. 注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算
C. 商标专用权是商标所有人对其设计的商标所享有的权利
D. 商标专用权人可以将商标连同企业或者商誉同时转让，也可以将商标单独转让
E. 商标专用权的内容包括财产权和人身权

A B C D E

标记纠错

87.

根据《优化营商环境条例》的规定，国家建立和完善以（）为导向的营商环境评价体系。

A. 甲方满意度
B. 市场主体满意度
C. 政府满意度
D. 社会公众满意度
E. 第三方满意度

A B C D E

标记纠错

88.

以下关于建设工程施工企业安全生产费用的说法，正确的是（）。

A. 施工企业以建筑安装工程造价为计提依据
B. 总承包单位与分包单位按比例各自提取安全费用
C. 建设单位应当于工程开工日前1个月向承包单位支付至少30%的安全生产费用
D. 工程竣工决算后结余的安全生产费用，应当归建设单位
E. 安全费用提取标准与建设工程类别无关

A B C D E

标记纠错

89.

以下属于侵权责任归责原则的是（）。

A. 过错责任原则
B. 无过错责任原则
C. 过错假设责任原则
D. 过错推定责任原则
E. 公平责任原则

A B C D E

标记纠错

90.

下列工程建设国家标准中，属于强制性标准的有（）。

A. 勘察、规划、设计等通用的综合标准
B. 施工、验收等通用的质量标准
C. 重要的通用的试验和评定方法等标准
D. 通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
E. 通用的信息技术标准

A B C D E

标记纠错

91.

提出工伤认定申请应当提交的材料包括（）。

A. 工伤认定申请表
B. 与用人单位存在劳动关系（包括事实劳动关系）的证明材料
C. 工伤保险缴费记录
D. 医疗诊断证明或者职业病诊断证明书
E. 住院治疗记录及费用明细

A B C D E

标记纠错

92.

根据《劳动争议调解仲裁法》，关于劳动争议仲裁的说法，正确的有（）。

A. 劳动争议仲裁时效不适用中止、中断
B. 劳动争议申请仲裁的时效期间为1年
C. 劳动争议仲裁时效期间从当事人知道或应当知道其权利被侵害之日起计算
D. 劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表和用人单位方面的代表共同组成
E. 劳动争议仲裁是诉讼的前置程序

A B C D E

标记纠错

93.

下述行为中，由工程建设单位承担相应责任的有（）。

A. 暗示设计单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量
B. 任意压缩合理工期
C. 迫使承包方以低于成本的报价竞标
D. 未将施工图设计文件审查
E. 未对钢材和商品混凝土进行检验

A B C D E

标记纠错

94.

当事人对以下行政行为不服，应当先申请行政复议，不可以直接提起行政诉讼的有（）。

A. 施工单位对建筑施工噪声监管部门当场作出的2000元罚款决定不服的
B. 甲投标单位投诉招标项目中有串标情况，建设行政主管部门以证据不足为由，拒不受理的
C. 某企业向有关主管部门提出公开产品检查的标准，主管部门以不属于政府信息公开范畴不予公开的
D. 某开发区管委会以规划调整为由，收回开发商通过竞拍取得的一宗地块，开发商不服处理决定的
E. 某施工现场发生安全事故，市政府对《事故调查报告》作出批复，施工单位不服事故性质、责任认定的

A B C D E

标记纠错

95.

关于注册建造师的不良行为，应当由工程所在地监管部门记入信用档案的是（）。

A. 不正当理由拒绝或未及时签字盖章的
B. 泄露商业机密
C. 未按要求提供注册建造师信用档案信息
D. 因变更注册申报不及时，造成项目损失
E. 因业主拖延付款导致项目不能及时交付

A B C D E

标记纠错

96.

以下有关农民工工资保证金的说法中，正确的是（　）。

A. 由建设单位缴存农民工工资保证金
B. 农民工工资保证金，总包单位和分包单位分别缴纳
C. 一般按施工合同额的1%-3%缴存
D. 在同一工资保证金管理地区有多个在建工程的，最低缴存比例为0.5%
E. 施工合同额低于300万元的项目，可以免缴农民工工资保证金

A B C D E

标记纠错

97.

《噪声污染防治法》规定，在噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，因特殊原因必须连续作业的，必须有（）的证明。

A. 附近居民
B. 住房和城乡建设部门
C. 生态环境部门
D. 安全生产监督部门
E. 地方人民政府

A B C D E

标记纠错

98.

下列关于法人的说法，正确的是（）。

A. 法人应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或经费
B. 法人能够独立承担刑事责任
C. 法人可以自然产生
D. 有必要的财产和经费是法人进行民事活动的物质基础
E. 法人以其注册地为住所

A B C D E

标记纠错

99.

个人所得税纳税人取得应税所得应当按照规定到主管税务机关办理纳税申报的有（）。

A. 取得应税所得，扣缴义务人未扣缴税款
B. 从两处以上取得工资、薪金所得
C. 个体工商户的生产、经营所得
D. 因移居境外注销中国户籍
E. 从中国境外取得所得的

A B C D E

标记纠错

100.

杨某因与某施工企业发生合同纠纷，委托张律师作为诉讼代理人。则张律师在诉讼中对（　　）必须有委托人的特别授权。

A. 提起反诉
B. 提出和解
C. 提出诉讼时效抗辩
D. 部分变更诉讼请求
E. 提出提交新证据

A B C D E

标记纠错

2025年一建《建设工程法规》临考练习1

答题卡（剩余道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

2025年一建《建设工程法规》临考练习1

答题卡（剩余 道题）

暂停期间答题时间停止，不可答题!

你确定交卷吗？

题目纠错

友情链接

答题卡（剩余道题）